垃圾场建设工程合同1000字。
垃圾场建设工程合同 篇1
垃圾场建设工程合同
为规范垃圾场建设工程合同的签订和执行,有效避免各方在合同履行中出现的纠纷,特制定本合同范本,供各方参考。
一、 合同范本
甲方:_____________(以下简称“建设单位”)
乙方:_____________(以下简称“承包单位”)
丙方:_____________(以下简称“工程监理单位”)
鉴于甲方欲在_____(地点)建设垃圾场工程,为保障工程质量和履行双方权利和义务,甲、乙、丙三方经协商一致,签订如下合同:
第一条 工程基本情况
1. 项目名称:_____(以规划或设计命名为准)
2. 项目地点:_____(详细地址)
3. 工程内容:垃圾场的设计、施工、监理、设备采购等
4. 工程规模:_____(长度、面积、容积等)
5. 工程质量:
(1)建设单位要求工程质量符合国家规定,工程材料和设备符合国家标准和质量要求,施工工艺符合施工规程,施工质量达到要求。
(2)承包单位要按照合同约定实施施工,并负责施工过程中质量问题的整改和后期维护。
6. 工程周期
本工程约定建设周期为______天,起始日期为_____年_____月_____日,竣工日期为_____年_____月_____日。
第二条 合同价款
1. 工程价款
本合同工程价款为_______元,按以下方式支付:
(1)工程前期准备费用:_______元(由建设单位先行垫付,承包单位在工程款中予以返还)。
(2)工程施工款费:_______元(按照工程进度分期付款)。
(3)工程结算款:_______元(验收合格后,甲方确认向乙方支付)。
2. 材料费、设备采购费、监理费等
根据工程实际情况,承包单位需垫付本工程资金的项目包括但不限于:材料费、设备采购费、监理费等。
第三条 工程责任
1. 工程设计责任
(1)工程设计必须符合国家规定和现行有关标准规范。
(2)甲方负责向承包单位提供基本资料和有关要求,承包单位应根据标准规范和甲方要求进行设计。
(3)设计图纸、技术方案和设备选型应符合国家有关规定和标准,且应经过建设单位审核确认后始得施工。
2. 工程施工责任
(1)承包单位必须邀请具有相应资质的施工组织进行施工,并对施工质量负责。
(2)承包单位应根据施工图纸、技术方案和工程规划组织施工,对施工过程中发现的问题及时整改。
(3)承包单位不得擅自调换工程人员,不得将工程分包或转包给其他单位或个人。
(4)承包单位必须确保施工现场安全生产,并对施工中造成的人员伤亡和事故责任承担相应的法律责任。
3. 工程监理责任
(1)工程监理单位根据施工图纸、技术方案等进行监理,确保施工工艺符合施工规程,并对施工过程中发现的质量问题及时提出整改意见。
(2)工程监理单位在施工期间对承包单位提出的质量问题加以确认和评定,并在工程竣工验收时出具监理报告。
第四条 工程验收
工程竣工后,承包单位应按照工程验收标准,提交竣工验收报告,并出具工程质量保证书。竣工验收合格后,工程监理单位出具竣工鉴定报告和工程验收意见书,甲方确认并支付工程款。
第五条 违约责任
1.如任何一方未能履行本合同的义务,应在收到书面通知后立即补救,如自应履行之日起7天后仍未履行,则可以要求其赔偿损失,其中不能履行的赔偿金额以违约方受到的损失为限(不包括赔偿相应的管理费用)。
2.违约方应向另一方支付每自然天0.5%的违约金,支付的违约金不得超过合同价款的10%。
第六条 保密责任
承包单位在工程施工过程中必须严格按照设计图纸和施工方案进行施工,并在完成工程后予以保密。如因泄露设计图纸和施工方案给建设单位造成的经济损失,应赔偿由此产生的全部损失。
第七条 其他约定
1.本合同中如有未尽事项,应根据有关法律和规定,另行协商解决。
2.本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,协商签字后生效。
3.本合同自签字盖章之日起生效。双方提出或同意变更本合同的事项,应当签订书面变更协议,经三方确认后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
丙方(盖章):
日期:年月日
二、 签订和执行规范
1. 签订合同前,甲、乙、丙三方必须对垃圾场建设工程的基本情况进行充分沟通,明确工程内容、规模、质量、周期等,确保双方对工程的期望和要求一致。
2. 合同签订后,建设单位应对工程施工情况进行监督和检查,发现问题及时提出整改要求,要求施工单位按规定按时保证工期和工程质量。
3. 建设单位需确保支付工程款的资金到位,以保证工程的顺利进展。
4. 承包单位需认真落实工程施工方案,确保施工方案符合工程需求、施工方案符合施工规范、施工过程符合安全要求等各方面要求,保证施工质量。
5. 工程监理单位负责对工程施工的质量和安全管理等进行监督,对发现的问题及时提出整改要求,确保工程实现质量、进度、安全和成本等管理目标。
6. 甲、乙、丙三方需在工程建设过程中保持及时沟通,及时解决工程建设过程中出现的问题,确保工程建设有序进行。
7. 工程建设结束后,需对工程进行验收,如工程验收合格,则确认竣工,结算工程款。如工程验收未合格,则需按照合同规定进行整改,直至达到验收标准。
垃圾场建设工程合同 篇2
垃圾场建设工程合同
甲方:某市政府环境保护局
乙方:某建筑工程有限公司
一、合同目的
为了保障某市的环境卫生,提供准确、可靠的垃圾处理服务,甲乙双方签订本合同,乙方承包建设某市的一个垃圾处理场。
二、建设要求
1. 垃圾处理场的总面积为5000平方米,建设期限为1年,按照相关规范建设,并符合国家的环保要求。
2. 垃圾处理场应包括垃圾填埋区、垃圾分类区、卫生间、办公室、废气排放设备等基本设施。
3. 垃圾填埋要求:
(1)填埋区内的底土厚度不能少于1.5米,顶部高度不得高于2米。
(2)填埋区应当设置排水系统。
(3)填埋区内的底部,应设置防渗层和集水系统。
(4)填土层内应夹设一层高密度聚乙烯防渗膜。
(5)填埋过程中,垃圾应按照分类进行填埋。
三、责任与义务
1. 甲方责任:
(1)保证提供垃圾处理场建设所需的土地及环保许可证。
(2)乙方需履行建设要求、做好环境保护等方面的监管工作。
(3)垃圾处理场建成后,甲方需对乙方的建设质量进行检验,如发现问题,要督促乙方改正,在后续维护期内要对建设情况进行监管。
2. 乙方责任:
(1)需要按照合同规定完成垃圾处理场的建设工作。
(2)乙方要负责垃圾处理场建设过程中产生的污染物的处理。
(3)乙方要按计划完成建设工作,保证建设质量,并通过国家环保审核验收。
(4)垃圾处理场建设后,乙方需按照合同规定负责一定期限的维护工作。
4. 违约责任:
(1)如乙方未按要求建设垃圾处理区,影响后续使用,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
(2)如甲方未如期支付款项,或者未完成资金垫付,乙方有权要求甲方补偿由此产生的损失。
四、合同价格
1. 垃圾处理场的总建设费用为500万元,以阶段性支付的形式结算。
2. 具体费用结算方式如下:
(1)乙方在建设过程中需要进行国家环保审核验收,审核合格后乙方可向甲方发起第一阶段付款申请。第一阶段支付比例为30%。
(2)垃圾处理场建成投入使用后,乙方需向甲方发起第二阶段的付款申请,第二阶段支付比例为40%。
(3)维护期结束后,乙方需向甲方发起第三阶段的维护费用支付申请,第三阶段支付比例为30%。
五、保证金
1. 签订合同后,乙方需支付50万元的保证金,用于确保乙方能够按规定履行合同义务。维护期结束后,如乙方按规定履行义务,则保证金可退还。
2. 若乙方违约,甲方有权根据规定扣除部分保证金或者全部保证金。
六、合同生效和终止
1.本合同自双方签字生效,并在甲方向乙方支付保证金后,正式生效。
2.本合同终止的情况包括:
(1)合同履行完毕,双方协商解除。
(2)合同期限届满,因某种原因未能按要求较时双方协商终止。
(3)甲乙双方由于重大违约行为或与原合同不能履行的情况,任何一方有权解除本合同。
七、争议解决办法
如在合同的执行过程中,产生任何形式的纠纷或争议,乙方和甲方应优先通过协商解决。如果协商无法达成一致,应提交仲裁委员会解决争议。
八、附则
1.合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同未规定事宜的,按照国家有关法律、法规及有关规定执行。
垃圾场建设工程合同 篇3
垃圾场建设工程合同
合同双方:
甲方:XX市环境卫生管理局
地址:XX市XX区XX街XX号
法定代表人:XXX
电话:XXX
乙方:XX建筑工程有限公司
地址:XX市XX区XX街XX号
法定代表人:XXX
电话:XXX
鉴于甲乙双方为了确保城市环境的卫生、健康、安全,依法、有序地进行垃圾处理、垃圾分类、垃圾转运等工作,特订立本合同。
第一条 合同的目的与范围
1.1 目的:本合同的目的是明确甲乙双方在垃圾场建设工程中的权利和义务,规范合同履行行为,保障建设工程的顺利进行和质量安全。
1.2 范围:本合同所涉及的垃圾场建设工程主要包括:卫生填埋区、垃圾分类区、生活垃圾处置区、渗滤液处理区、排气处理区等。具体工程内容详见工程计划书。
第二条 工程履约保证
2.1 甲方保证按照相关法律、法规和环境保护要求,为乙方提供建设工程所需的用地、材料、设备和技术支持等条件。
2.2 乙方应按合同计划完成工程建设任务,确保工程质量和安全,并承担由于自身原因造成的责任和损失。
2.3 在工程建设过程中,如遭遇自然灾害等不可抗力因素,甲乙双方应及时沟通协商,采取合理有效的措施,确保工程的顺利进行。
第三条 合同履行方式
3.1 合同履行期限:
本合同有效期为3年,自签署之日起生效。工程建设计划应在签订本合同后20天内确定。
3.2 合同履行方式:
合同履行过程中,甲方应与乙方保持密切联系,做好工程进度、工程质量、资金支付等方面的监督、协调、管理工作。乙方应按工程计划履行建设任务,及时完成工程验收手续。甲乙双方分别应当在合同履行过程中采取必要措施防止可能影响工程建设的各种因素。
3.3 合同履行变更:
由于工程建设中各种因素的影响,合同履行过程中可能出现变更,如发生变更,甲乙双方应当根据实际情况及时进行协商达成一致意见,并在书面形式纳入本合同条款。
第四条 工程质量安全
4.1 工程质量保证:
乙方应按照有关规定,确保建设工程符合国家规定、行业标准和甲方的要求,并承担由于工程质量问题造成的责任和损失。
4.2 工程安全保障:
甲方应对工程建设过程中可能涉及到的安全问题,给予有效的预警和支持。乙方应采取严格的施工安全防范措施,确保工人人身安全以及周边环境安全。
第五条 工程竣工验收
5.1 工程竣工验收:
乙方负责工程竣工验收工作,验收标准以国家规定和合同约定为准。甲方应根据实际情况对工程竣工验收结果进行评估,并在验收合格后及时支付工程款项。
5.2 工程质量保修:
自工程竣工之日起一年内,如发现质量问题,乙方应及时对工程进行保修或更换,甲方应配合协助完成相关工作。
第六条 争议解决
6.1 争议解决方式:
本合同执行过程中,若出现争议,甲乙双方应当协商解决。协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.2 争议解决适用法律:
本合同的解释和执行均适用中华人民共和国相关法律法规。
第七条 其他事项
7.1 本合同未尽事项,由甲乙双方协商解决。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份有效。
7.3 本合同自签字盖章之日起生效。
7.4 甲乙双方代表人签字盖章后必须加盖单位印章。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
(签字): (签字):
(日期): (日期):
垃圾场建设工程合同 篇4
【垃圾场建设工程合同】
一、合同双方
甲方:XX市城市环境卫生综合治理有限公司
乙方:XX建设工程有限公司
二、合同目的
为了规范、有序地进行XX市XX地区的垃圾场建设工程,保证建设工程的顺利进行和质量安全,甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,经协商一致,达成如下协议:
三、建设内容
1. 建设地点:XX市XX地区
2. 建设工程:
(1)垃圾场总面积不得少于XX亩;
(2)垃圾填埋池进口高程达到XX米;
(3)实施防渗、防臭、防风等等措施;
3. 建设期限:XX年。
四、(一)甲方责任
1. 向乙方提供开工前相关文件和资料,包括规划图、建设方案、环保验收标准等;
2. 安排专门人员与乙方保持沟通联系,及时协调处理建设过程中出现的各种问题;
3. 按照合同约定或者建设规划要求,在规定时间内支付合同款项。
(二)乙方责任
1. 根据规划图和建设方案,进行详细设计和施工工作;
2. 保证建设工程按照国家、省、市、环保验收标准建设;
3. 建设过程中,应严格遵守安全生产规定,保证现场施工安全。
五、建设质量及验收标准
1. 建设质量应符合国家、省、市的相关标准。
2. 建设工程必须经过专门的环保验收后才能正式交付使用。
六、验收方式及程序
1. 乙方必须编制完整的建设工程验收资料报甲方审核;
2. 建设项目合格后,甲方组织专家进行现场查验。
七、合同变更和解除
本合同在履行过程中,甲、乙方如需变更合同内容,须经双方协商,并签订书面协议。在履行过程中,如一方无法继续履行合同的,应在接受另一方书面通知后,尽快协商解决问题。如无法处理,可协商解除合同。
八、争议解决方式
本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向有关部门诉讼解决。
九、违约责任
1. 如甲、乙方出现逾期不履行或违约的情况,应向对方赔偿损失;
2. 如甲方未按约定支付合同款项,乙方有权拒绝进入垃圾场首次承运垃圾;如造成恶劣影响,乙方有权要求甲方支付赔偿款。
十、其他约定
1. 本合同未经甲乙双方书面协商,不得擅自变更或解除;
2. 本合同生效后,甲、乙双方应写出建设工程安全管理制度,严格执行;
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方单位:XX市城市环境卫生综合治理有限公司
法定代表人(签字):
乙方单位:XX建设工程有限公司
法定代表人(签字):
垃圾场建设工程合同 篇5
垃圾场建设工程合同
一、合同双方
甲方:×××市环保局
乙方:×××企业有限公司
二、工程内容
1、垃圾场的建设工程
2、垃圾场的土地租用
3、垃圾的收运与处理
三、工程规模
垃圾场占地面积500亩,设计处理能力为每日2000吨。
四、工程周期
工程周期为24个月。
五、工程价款
工程总价款为2000万元。
六、工程保修
1、垃圾场建设工程的保修期限为24个月,自竣工验收时算起。
2、保修期内出现因材料质量、工程施工或设计等原因导致的设施故障,由乙方负责保修,甲方有权向乙方提出返工或整改要求。
七、工程款支付方式
工程款按照以下方式支付:
首次预付款:工程总价款的30%
中期进度款:工程总价款的50%
竣工验收款:工程总价款的20%
八、违约责任
1、如果甲方未按时支付工程款,应按日计算并支付逾期利息。利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。
2、如果乙方未按合同约定时间完成工程,甲方有权依照合同约定向乙方追加违约金。违约金由每日工程款的2%计算。
九、合同生效
双方当事人在此签订本合同,生效日期为××年×月×日。
十、争议解决
在履行本合同时,如出现争议,双方应先友好协商处理。协商不成的,应向所在地人民法院提起诉讼。
以上就是"垃圾场建设工程合同"的相关主题范文,希望对您有所帮助。
垃圾场建设工程合同 篇6
垃圾场建设工程合同
合同编号:LP-20210701
甲方:某市政府城市管理局
乙方:某建筑公司
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称“合同法”)以及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信原则,经协商一致,达成如下合同:
一. 合同基本情况
本合同所涉及的垃圾场建设工程,位于某市郊区,项目总投资预算为人民币1亿元,建设期为12个月,运营期为20年。
二. 甲方的职责
1. 提供相关的法律、法规及国家标准文件。
2. 提供垃圾场的用地,提供本合同所需的基础设施和公用设备。
3. 提供垃圾清运服务,按照约定时间将垃圾运输至垃圾场。
三. 乙方的职责
1. 制定详细的施工方案和项目进度计划。
2. 负责项目的建设和管理,保证垃圾场建设工程的质量和工期,并确保符合相关的法律、法规和标准文件的要求。
3. 在运营期内负责垃圾场的日常运维、管理和维护工作,并确保符合相关的法律、法规和标准文件的要求。
4. 实施环保措施,保证垃圾场建设工程和运营期间的环境保护。
四. 合同的价格与支付方式
1. 本项目总投资预算为人民币1亿元,具体分项如下:
(1)土建工程:6000万元;
(2)设备采购:2000万元;
(3)环保措施:1000万元;
(4)其他杂项:1000万元。
2. 乙方承担本项目的全部建设和运营经费。
3. 本合同总价款为1亿元,专项用于垃圾场建设工程和运营期的经费。支付方式如下:
(1)首笔支付:在本合同生效后10个自然日内,甲方向乙方支付2亿元,在乙方提供担保后支付15%的首付款。
(2)工程进度支付:在乙方完成工程进度计划的规定阶段后,经甲方验收合格,甲方应按合同价格的规定支付相应的款项,每次支付不得超过合同价款的30%,并应在支付前与乙方签订工程质量保证书。
(3)完工结算:乙方完成工程建设,经甲方验收合格,并按照有关法律、法规及标准文件要求办理竣工验收手续后,甲方应及时支付余下合同价款的70%。
五. 合同的违约责任
1. 如果甲方违反本合同约定,导致乙方工程延误或出现其他损失,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方的经济损失和利润损失。
2. 如果乙方违反本合同约定,导致垃圾场建设工程的质量不符合标准文件及有关法律、法规要求,或者导致整个垃圾场无法正常运营,乙方应承担相应的违约责任,负责修缮和改建,并向甲方赔偿相应的经济损失和利润损失。
六. 合同的解除
1. 本合同有效期为20年,自项目运营期开始计算。
2. 在本合同有效期内,如果因不可抗力因素,包括但不限于自然灾害、战争等不可预见、不可避免的事件,导致项目完全或部分中止或停止,或在相应之期限内不能完成项目计划,双方应协商解决,协商不成的,本合同自动终止。
3. 如果乙方未按照本合同规定履行合同义务,经甲方书面通知期限内仍未改正,甲方有权解除本合同。
4. 本合同一旦被解除,甲乙双方应按照解除前已经进行的工作支付相关费用,解除后如有产权转移的,乙方应做好环境治理工作,交还给甲方。
七. 合同的争议解决
1. 甲、乙双方应保持充分的沟通,并妥善解决合作中出现的问题。
2. 如果在合作过程中发生争议,双方应本着以协商解决为原则,如果协商不成的,可以向所在区、市级人民法院提起诉讼或者通过仲裁解决。
八. 合同生效
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有合同法律效力。
2. 本合同一式(份),甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:年 月 日
垃圾场建设工程合同 篇7
垃圾场建设工程合同
甲方:某市政府环境保护局
乙方:某建筑规划设计有限公司
鉴于甲方有意承建某垃圾场建设工程,并考虑到乙方的优秀建筑规划设计能力,双方经过友好协商,共同签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:某垃圾场建设工程
2、建设地点:某市某区
3、工程内容:垃圾场计划占地面积为500亩,建设内容包括场区规划设计、污染物处理设施设计、垃圾填埋场设计、场区内道路设计和施工等。
4、工程期限:本工程计划于2021年1月1日开始,预计工期为18个月。工程费用预计为1亿元人民币。
二、合同内容
1、甲方将委托乙方进行某垃圾场建设工程规划设计,同时乙方承诺在规划设计中符合国家相关政策、法律法规,保证工程的合法性、公正性、透明度和可持续性,以确保环保工程的全面监督和落实。
2、乙方将根据国家相关政策、法律法规和技术标准,制定垃圾场设计方案。设计方案须符合规划用地要求、环境影响评价报告的环保要求等,确保垃圾场建设符合国家要求,达到可持续发展的目的。
3、双方约定,本合同总价款为1亿元人民币(含税),乙方需按照工程总体设计文本中标书要求设计投标报价,计算出单价、数量等构成界面的成本制作标书。如质量监测证明质量不达标、审查不合格等情况,乙方应承担相应赔偿和重新设计的责任。
4、甲方向乙方支付合同价款的方式为:工程量结算方式,根据工程进度,乙方按照工程进行量实现后,甲方将相应工程款支付给乙方。
5、对于任何工程缺陷或施工过程中出现的任何非伙伴(也就是非公司员工)造成的貌似质量问题,乙方必须立即采取补救措施,并保证完全修复,确保工程达到国家相关质量要求。
6、在建设过程中,乙方需协调配合甲方有关方面的工作,并及时解决工程设计、技术和施工所遇到的各种难题。若在施工过程中出现诉讼纠纷,乙方应当积极负责,与甲方配合解决工程问题。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份有效份。双方认为在执行本合同过程中所发生的任何争议均应通过和解协议和仲裁解决。
三、双方义务
1、甲方应当加强项目监管,确保工程设计和施工过程符合国家相关政策、法规、标准、技术要求等,保证工程建设过程中没有任何质量缺陷和环境污染等问题。
2、乙方应当按照合同约定进行规划设计,确保工程设计方案符合环境保护、节能节约相关标准,并使用符合规范的建筑材料和装备。
3、双方应当在工程建设过程中加强沟通、交流,共同解决出现的问题。如有必要,双方可以按照合同约定变更合同内容。
4、乙方应当在工程完成后提供足够的技术指导和维护帮助,保证工程完好无损。
5、在本合同存续期间,双方应当严格遵守合同约定,如存在违约行为,根据合同约定进行处理。
本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并具有合同书面效力。双方应当保护本合同的机密性,未经另一方同意,不得将合同内容泄露给第三方。
垃圾场建设工程合同 篇8
垃圾场建设工程合同
一、合同缔约双方
甲方:建设垃圾场的委托单位
地址:
电话:
邮箱:
乙方:承建垃圾场建设工程的承包商
地址:
电话:
邮箱:
二、工程概述
1.1 建设地点:(建设地点不同,工程范围可能会发生差异)
1.2 工程规划总面积:
1.3 垃圾处理能力:
1.4 工程内容:
(1)场地平整处理
(2)防渗工程
(3)护坡、排水设施建设
(4)道路建设
(5)垃圾堆放场建设
(6)环保设施
三、合同的基本条款
2.1 工程时间
工程时间应在合同签订之日起规定,应根据工程规模可以核算出合理的工期,但工程时间不能太短,否则会影响工程质量。
2.2 工程质量
乙方应对所有工程项目达到甲方指定的工程质量标准进行监督和检验。
2.3 工程付款
2.3.1 所有工程付款均可在工程各完成阶段支付。乙方应提供完整的发票并确保该发票与项目数量、材料明细、和工程质量核实无误。
2.3.2 工程可按比例分阶段付款。
阶段 1:地平进行的50%,付款5%
阶段 2:排水设施、护坡进行的80%,付款15%
阶段 3:垃圾堆放场、环保设施建设完成100%,付款80%
阶段 4:工程完结验收并取得工程竣工验收合格证书时,付款剩余5%
2.4 违约责任
(1)若由乙方责任引起的事故、事件或者纠纷,由乙方承担全部经济损失。
(2)乙方未能按规定完成工程,将被要求采取修正措施,否则,乙方将负责所有再次修复费用。
(3)因乙方的责任,造成甲方或第三方的经济、法律责任,需要乙方承担全部赔偿费用。
2.5 终止合同
当乙方的工程资质不合适、建筑质量不达标或承认甲方的合同违约时,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿已经发生的经济、法律责任。
四、双方签约
彼此阅读,理解协议内容,并在经过认真讨论后,双方负责人将在合同执行前签字并加盖公章。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签字日期:(年/月/日)
垃圾场建设工程合同 篇9
垃圾场建设工程合同
甲方:XXX垃圾清运有限公司
乙方:XXX建设有限公司
为进一步加强环保意识,规范垃圾处理行业,甲、乙双方本着公平、公正、诚信原则,在平等协商基础上,达成《垃圾场建设工程合同》,共同遵守以下条款:
第一条 工程名称、位置和规模
甲、乙双方根据市政府环境部门安排,共同选定大栗山镇垃圾填埋场附近的南山岗作为垃圾场建设地点。建设工程包括垃圾填埋场主体工程及其相关附属设施建设,规模建设能够满足大栗山镇及周边地区生活垃圾处理需求。
第二条 工程的总造价和支付方式
本工程总造价为一千万元整(¥10000000),支付方式为:先行前期设备及材料采购,启动工程前首付款项100万元,工程进展按阶段结算,完工后结算。如乙方未按计划完成工程,甲方有权拒绝支付拖欠款项。
第三条 工程的计划进度
1. 本工程的总工期为12个月,自甲方向乙方转付首付款项起算。
2. 乙方应出具详细施工计划及节点计划,严格按计划施工,如因乙方原因导致工程进展滞后,甲方有权向乙方提出整改要求。
3. 甲方应全程跟踪工程进度,如乙方出现严重违约行为,累计超过30天,甲方有权采取其他方式发包或追索赔偿。
第四条 工程质量要求
1. 本工程应符合国家有关法律法规、行业标准及规范性文件要求,合理设计、合理选材、优质施工。
2. 乙方必须提供质量保证书及相关资料,并承担施工和材料使用质量的主体责任。
3. 乙方因质量等原因导致工程验收不合格,甲方有权要求乙方进行整改并重新验收,如不能按标准验收,则甲方有权解除合同并追究法律责任。
第五条 工程安全要求
1. 乙方应制定周密的施工安全计划和措施,做好劳动防护设备的配备和安装。确保建设过程中的安全生产。
2. 乙方应对工程施工现场进行分类管理,在建筑垃圾处置、沉降控制等方面执行科学的管理方案,确保安全施工,防止导致周边群众的生命财产受到损失。
3. 施工过程应安排专人监控及质量检查。确保安全与质量不产生矛盾,提高项目整体管理质量,保证工程的安全稳定。
第六条 工程变更及索赔处理
1. 双方如需变更工程内容或规模,应书面协商并签订补充协议,按协议执行。
2. 如出现社会事件、突发情况等原因影响工程进度,致使施工难以进行,满足下列条件之一的,乙方可提出索赔:
(1)事故或自然灾害等原因,影响施工进度。
(2)有关部门对施工作了暂停安排。
(3)甲方变更工程的建设计划和设计方案。
甲方同意进行双方协商并能够提供担保。
第七条 工程保修及售后服务
1. 工程验收后,乙方应负责工程保修,确保工程具有持久稳定的性能,对出现的问题及时解决。工程保修期为一年。
2. 甲方有权要求乙方提供售后服务和技术支持,对工程后期维护和改造提供帮助,延长工程的使用寿命。
第八条 合同解除的事由和方式
1. 合同如有下列情况之一,甲方有权解除合同:
(1)乙方未按期完成工程。
(2)乙方未能按要求完成验收。
(3)工程因施工质量等原因发生安全事故或给甲方造成经济损失。
(4)乙方营业执照已被吊销或停业。
(5)乙方不服按合同约定的价格进行结算的。
2. 乙方提前解除合同应提前30天书面通知甲方。甲方应根据双方的约定处理未完结的任何事务,解除合同前甲、乙双方应做好交接前的所有事项。
第九条 争端解决的方式
本合同的双方应本着公平、公正、诚信的原则,通过协商或其他适当方式解决争端。未能依此解决的,依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条 本合同的生效和效力
双方签署本合同后,应尽快办理有关手续,本合同自双方签字盖章之日生效,合同期为一年。如有需要可协商续签,或签订新的合同。
甲方:XXX垃圾清运有限公司
乙方:XXX建设有限公司
签字日期:2022年11月1日
垃圾场建设工程合同 篇10
垃圾场建设工程合同
甲方:×××市环境卫生局
乙方:×××建筑公司
鉴于甲方计划建设一座垃圾场,为确保项目质量、安全和延续性,特签订本合同,以规范甲乙双方的经济利益关系,并明确各自的责任和义务。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
一、工程概况
1.1 工程名称:××市垃圾场建设工程。
1.2 工程地点:××市××区。
1.3 工程内容:对垃圾场的清理,改造,设计和施工。
1.4 工程进度:根据甲方提出的需求,建设周期为12个月。
二、合同签订时间
2.1 合同签订时间:合同生效日期为××年××月××日。
三、甲方的义务
3.1 甲方需提供垃圾场的地理信息以及建设相关的基础设施。
3.2 甲方需提供垃圾处置的方案,并与乙方共同制定垃圾的分类,回收等方案。
3.3 甲方需按时支付工程款项,并与乙方保持合作共同解决工程中出现的问题。
3.4 甲方需确保建设现场安全,并配合乙方做好环境保护工作。
四、乙方的义务
4.1 乙方需根据甲方的需求做好清理,改造和设计工作,确保工程的质量。
4.2 乙方需按时履行约定的工程进度,确保项目能够按时交付。
4.3 乙方需按照甲方提供的垃圾处置方案,并与甲方共同制定垃圾的分类,回收等方案。
4.4 乙方需保证建设现场的安全,并且根据甲方要求做好环境保护工作。
五、价格及支付方式
5.1 工程总造价为人民币××万元。
5.2 工程款项分期支付,分别支付为:合同签订后,首期付款50%,中期付款30%,工程竣工验收后,最后一期付款20%。
5.3 工程涉及的税费和其他费用由甲乙双方按法律法规各自承担。
六、技术文件和验收标准
6.1 乙方需按照国家有关法律、法规及甲方要求,制定和执行技术文件与验收标准。并保证技术文件和验收标准符合国家规定和甲方要求。
6.2 工程竣工验收合格后,方可移交给甲方。
七、违约责任
7.1 甲方或乙方违反本合同约定等原因导致工程质量不合格或工期进度滞后,应对整个工程质量负全责,并承担相应的经济赔偿责任。
7.2 合同生效以后,如因甲方工程要求改动变更需要超出合同约定工作量的,甲方应按照乙方提出的变更方案另行签订补充合同。
八、争议解决方式
8.1 本合同争议应当协商解决,协商不成,应按照法律规定申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1 甲乙双方各承担本合同约定的权利与义务,并对履行本合同达成一致。
9.2 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理,并签订书面补充协议。
9.3 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为××年。
甲方:×××市环境卫生局
签字: (盖章)
年 月 日
乙方:×××建筑公司
签字: (盖章)
年 月 日
结语
如上是垃圾场建设工程合同的范文,从工程概况,合同签订时间,甲乙双方义务,价格及支付方式,技术文件和验收标准,违约责任,争议解决方式,其他约定等方面进行了详细说明。这些内容在合同签订过程非常重要,可以确保合同双方的利益,使项目达到预期的目标。
垃圾场建设工程合同 篇11
垃圾场建设工程合同
合同编号:
签订日期:
甲方:
联系地址:
统一社会信用代码:
法定代表人:
联系电话:
乙方:
联系地址:
统一社会信用代码:
法定代表人:
联系电话:
经双方友好协商,就甲方委托乙方开展垃圾场建设工程项目达成如下合同:
第一条 项目标的
1.1 委托乙方负责建设位于甲方指定区域内的垃圾场建设项目,项目占地面积为___平方米,总建筑面积为___平方米。
1.2 项目计划分为以下几个阶段:
(1) 垃圾场方案设计,并获得相关审批,包括环评、用地审批等;
(2) 垃圾场环境改造,包括地面平整、绿化美化等;
(3) 垃圾场基础设施建设,包括垃圾填埋设施、垃圾转运设施、渗滤液处理设施等;
(4) 垃圾场设施检验验收并投入使用。
第二条 项目费用
2.1 项目总费用为人民币___元,甲乙双方在签订本合同时,已经按照约定支付项目首期费用人民币___元,余下的费用将在项目各个阶段完成时再行支付。
2.2 在项目实施过程中,如出现费用调整需求,应经过双方认同后再行修改,并通过书面形式表示修改意见并签字确认。
第三条 合同履行期限
3.1 项目开工日期为乙方收到首期款项之日开始计算,合同约定项目完工时间为___年___月___日。
3.2 甲乙双方均应严格按照约定时间完成各自承担的任务。
3.3 如因甲方原因致使项目延期,则应向乙方支付项目延期的相应费用。如因乙方原因导致项目延期,则应在补足相应费用的情况下按照实际完成时间进行结算。
第四条 质量保证
4.1 乙方应在项目建设过程中严格按照国家相关标准和规范进行设计、施工和验收工作。
4.2 乙方应对垃圾场建设过程中出现的任何质量问题进行及时排查、处理和解决。
4.3 在项目交付后,乙方应对垃圾场的质量进行三年的保修和维护。
第五条 保密条款
5.1 双方对在项目合作过程中所了解到的涉及到商业秘密和技术资料的内容承诺予以保密,不得向他人泄露或利用。
5.2 双方对因违反保密条款造成的任何损失及法律责任承担相应的赔偿和责任,包括但不限于经济方面和声誉方面的损失。
第六条 违约责任
6.1 如甲乙任何一方违反了本合同的约定,则应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。
6.2 在本合同执行期间,如不可抗力因素导致不能按照约定时间完成工作,则双方应根据实际情况进行协商,如不能达成一致,则合同自动终止。
第七条 合同解释和争议解决
7.1 本合同的解释、履行和争议解决都应参照中华人民共和国现行的法律法规予以解决。如在合同履行过程中出现任何争议,双方应通过友好协商解决;如经协商后无法解决,则可向有关仲裁机构申请仲裁,并按照仲裁结果执行。
7.2 在合同执行过程中产生的所有文件,均应采取书面形式表示,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):