建筑施工基础承包合同系列10篇。
建筑施工基础承包合同(篇1)
建筑施工基础承包合同
一、合同的目的和范围
本合同是建筑施工方与承包方之间的基础承包合同，旨在规范双方的权利和义务，确保工程的顺利进行和安全交付。本合同适用于涉及建筑基础施工的所有工程。
二、合同条款
1. 建筑工程施工基本内容
承包方应根据双方协商和施工图纸要求，完成建筑施工的土基础、水泥基础、墙体、地面、地下管道、电气装置、环保等基础设施工作。施工过程中，承包方应确保工程质量，积极采取措施保证工程安全。
2. 施工期限
工程施工期限为_____个月/天（具体工程施工期限双方协商）。承包方应根据施工图纸上的要求，按期完成各项工作，并提前做好施工计划，保证工程进度。
3. 工程质量标准
承包方必须按照国家、地方规定严格执行施工标准和质量要求，保证施工质量。各项工程质量指标应符合建筑质量检测标准，特别是重要结构和安全设施质量，应保证符合国家标准，不能存在问题。
4. 支付方式
本合同的支付方式为按进度支付，验收合格后即按照约定的进度支付工程款。承包方应及时向建筑方提供工程进度和完成情况报告，并配合建筑方开展审查和验收工作。
5. 工程变更和索赔
在工程进行过程中，若需要进行规模和要求的变更，应严格按照程序进行，由双方协商进行补充合同签署，否则将视为无效。若因承包方原因，引起施工延误，建筑方有权要求承包方进行赔偿。
6. 合同履行保证
承包方应严格执行合同，并按时完成各项工作。若承包方未能按照合同规定履行，建筑方有权提出协商 或要求追究承包方责任。同时，承包方也有权要求建筑方按照合同履行，完成支付义务。
7. 不可抗力条款
如果发生自然灾害、政治事件、恐怖活动等导致无法继续施工的情况，双方可以协商解决相应问题。
8. 合同争议解决
如果在合同履行过程中，发生争议，双方应首先通过协商解决，若无法解决，则可适用法律的下列条款，由中华人民共和国有关部门进行仲裁。
三、合同生效
本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。
四、合同解除
1. 双方协商解除：只有在出现无法预料的情况下，影响工程施工，双方可以协商解除合同。
2. 合同违约：承包方如出现严重违约行为，建筑方有权解除合同并要求赔偿。
3. 法院判决：若因合同履行出现争议，建筑方有权向法院提出起诉，通过法院判决解除合同。
五、合同附件
1. 工程计划
2. 工程图纸
3. 工程施工标准
4. 工程验收标准
5. 工程付款计划
以上内容是建筑施工基础承包合同的主要内容，合同内容可以根据具体情况进行相应调整和修改，以达到合同的有效执行和工程质量的保证。同时，双方在签订合同时应注重各项条款的详细说明，明确工程目标和责任义务，确保工程施工的稳定进行。
建筑施工基础承包合同(篇2)
建筑施工基础承包合同
一、合同双方
甲方：（建设单位）
地址： （省市区）（详细地址）
法定代表人（负责人）：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
银行账号：
二、乙方：（承包单位）
地址：（省市区）（详细地址）
法定代表人（负责人）：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
银行账号：
三、背景介绍
甲方为承建一项建筑工程项目（以下简称“工程”）而向乙方承包，要求乙方负责其建筑施工基础工程的施工。
四、合同目的
本合同的目的是为明确甲乙双方权利和责任、任务分工、承包价格等事宜，以保证工程施工的正常进行。
五、合同内容
1、工程内容
甲方委托乙方承包的工作内容包括建筑施工基础工程的全部施工，包括但不限于地基、基础、桩基、排水等工程。工程量的计算以竣工出图计算为准。
2、合同的效力和期限
本合同自双方签字之日起生效，并适用于整个工程施工期。合同期限为12个月，自合同生效之日起，到竣工验收之日止。
3、工程质量
乙方按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家和地方法律法规、技术标准和工程质量验收规范的规定。如乙方未按要求保证工程质量，甲方有权对其进行追责，并由乙方承担相应的损失和违约金。
4、工作任务分工
根据施工进度，乙方应按照甲方的工作计划和要求合理安排施工工作。甲方必须向乙方提供施工用地，移交土方资料及住房等所需的工程建设条件。乙方应根据施工计划征召必要的职员和劳动力，按时发放工资及福利待遇。
5、承包价格及支付方式
本合同中，总价为（工程价格），其中包括人工、费用、设备费用、材料及运输、临时设施、税金及利润。甲方享有扣减合同工程价款的权利，包括但不限于以上因素产生的款项，乙方应无条件接受并按实际情况承担相应的费用。
乙方应在指定的时间节点出具费用清单，并按照合同规定的支付方式向甲方支付施工工程款项。在工程竣工之前，甲方有权拒绝付款，并暂停工程施工。
6、违约责任
如果乙方未履行本合同规定的义务或服务质量不达标，应按照以下程序处理：
（1）限期整改
甲方可以书面通知乙方，在规定的时间内要求其整改和改进。如果乙方未能于规定时间内整改，甲方有权解除本合同，收回质量不合格的工程，并按天计算乙方所造成的损失和违约金。
（2）解除合同
如果乙方违反本合同规定，导致甲方无法继续工程施工，甲方有权提前解除本合同。
7、双方权利和义务
（1）甲方的权利和义务：
a.向乙方提供工程资料及土地使用权。
b.支付应付的货款。
c.在合同规定时间内向乙方支付工程款项。
d.对乙方施工质量及进度进行监督和检查，并对其工作情况进行评估。
e.按照合同规定，扣减合同工程价款。
f.按照合同规定要求乙方进行整改及改进，直至满意为止。
g.惩罚违规的乙方，并责成其赔偿相应的损失。
（2）乙方的权利和义务：
a.按照合同规定，合理组织施工工作，保证工程质量和进度，不得拖延工期。
b.按照合同规定，向甲方领取工资及福利待遇。
c.保证工程质量和进度，如有质量问题要及时整改。
d.如遇不可抗力或者其他原因造成项目延期，应及时向甲方提出申请并获得甲方书面同意。
e.按照合同规定，向甲方提供各类工程记录和相关证明。
六、合同争议及解决方式
本合同签署后如有发生争议，首先应该友好地解决。如果无法解决，应协商解决，如仍不能协商成功，应在合同签署地的人民法院解决。
七、合同生效：
本合同正本一式双份，协商签字后生效，甲、乙双方各执一份。如有问题应及时联系，和通力协作解决。
甲方签字：
日期：
乙方签字：
日期：
建筑施工基础承包合同(篇3)
建筑施工基础承包合同
合同编号：XXXXX
甲方：XXXXX（全称）
乙方：XXXXX（全称）
协议在本甲乙双方自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经友好协商一致达成如下合同：
第一条 合同的目的和范围
1.1 本合同是在保障甲方的合法权益和乙方的经济利益的前提下，规定了双方在基础施工工程承包方面的权利义务。
1.2 本合同适用的范围为基础施工工程，包括基础设计、基坑开挖、地基处理、基础施工、基础检查验收等工作。
1.3 项目完成后，乙方必须按照合同约定的时间交付项目，并由甲方进行验收，并对合格地项目做出支付款项的条件。
第二条 工程内容和标准
2.1 基础施工工程的施工标准和规范必须符合《建筑工程质量验收规范》以及国家有关建筑工程质量技术使用标准，施工前必须将相关文件完整递交并取得甲方认可。
2.2 基础设计必须符合建设工程设计规范和相关规定，并在设计阶段根据甲方的要求出具相应的设计方案。
2.3 基础施工必须按照设计方案的要求进行，施工现场必须根据有关安全标准和施工规范要求做好安全措施和保护措施，确保工作人员和工程物资安全、无损奥、和施工资料之完整性。
2.4 对已经完工的基础工程须按照验收标准和规范进行检查，无缺陷及其它质量问题，甲方方可验收工程并对合格工程做出应付款项。
第三条 工期和资金
3.1 全部工程建设周期须按合约规定完成，如果因乙方法定原因，工程周期发生延误，乙方应承担违约责任。
3.2 甲方针对施工工程提供的资金，应根据合同金额以及付款期限按时付清。
3.3 甲方承诺按时付款。若甲方因投资项目资金问题或其他原因未能按时付款，应双方协商制定合理的处理方案及期限，防止对乙方造成不良影响。
第四条 违约责任
4.1 甲方和乙方均应双方遵守本合同约定的各项规定，如果因一方违约，给另一方造成损失的，应承担违约责任。
4.2 若甲方违规未按时支付合同约定的款项，乙方有权停止合同协议的执行。同时甲方应赔偿乙方因此所遭受的损失。
4.3 若乙方违规未合理完成施工任务或故意延误工程周期，应负责赔偿甲方身厌所受的损失，并经甲方或者相关监管部门结束工程。
第五条 合同的结束及生效
5.1 本合同自甲方签字盖章之日起生效，至双方完成项目合同义务后生效。
5.2 甲乙双方确认项目完成后，进行工程验收并对合法完成的工程款项进行支付后，本合同即告结束。
5.3 本合同经双方签字盖章后，与合同附件具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
单位名：XXXXX 单位名：XXXXX
法定代表人/预授权人（签字）： 法定代表人/预授权人（签字）：
日期：XXXX年XX月XX日 日期：XXXX年XX月XX日
附件：甲乙双方签字盖章的合同副本
以上为建筑施工基础承包合同的范文，希望能够帮助到需要的朋友。在实际签订合同时，应根据具体情况进行修改，确保合同符合双方的实际需要。合同签订前，双方应在对具体条款进行充分协商并获得完全理解，确保双方之间的权益得到有效保障。
建筑施工基础承包合同(篇4)
建筑施工基础承包合同是建设工程中的一种合同类型，是承包商与业主之间的法律约定，用于规定工程承包商的责任、义务和权利等条款。本文将从以下几个方面对建筑施工基础承包合同进行详细分析。
一、合同主要内容
建筑施工基础承包合同主要包括以下几个方面的内容：
1.工程名称及位置：合同双方需要明确该工程的名称和施工地点。
2.工程基本情况：描述工程的规模、性质、用途、要求、建设标准等基本情况。
3.施工规划和目标：承包商需要在合同中明确建筑施工的总体规划和目标，包括施工计划、开工时间、建筑周期等。
4.工程造价：注明工程总造价和施工款的支付方式、时间等。
5.质量要求：合同中需要明确工程的质量标准、检验评定、验收标准等。
6.安全保障要求：安全问题是建筑施工中非常关键的问题，因此合同要求包括安全风险评估、安全措施等内容。
7.保证金及保险：包括承包商保证金、担保和施工保险，以保障业主的权益。
二、合同的主要责任及义务
1.承包商责任和义务：承包商需要按照合同规定完成工程施工、保证工程质量、安全、文明施工等等。
2.业主责任和义务：业主需按时支付施工款、为承包商提供必要的协助；及时进行工程验收等等。
三、合同的违约条款
1.承包商违约：如果承包商违反合同规定，业主有权拒绝支付施工款或取消合同等。
2.业主违约：业主未按时支付施工款或提供必要协助等，将承担相应的违约责任。
四、合同附加条件
除了上述基本内容，建筑施工基础承包合同还可以附加一些特殊条款，如下：
1.工程变更：承包商必须在业主书面同意下，进行工程变更。
2.争议解决：合同中应规定争议解决的方法和途径，包括首先进行协商等，同时也可以规定仲裁或诉讼机制。
3.条款解释：对于合同中的不完全或不准确条款，应进行解释，除此之外，也应考虑一些未预见的情况的处理方式。
五、结论
建筑施工基础承包合同是保障建设工程合法合规的一项重要措施，而合同中规定的责任和义务、违约条款等内容不仅仅保证了合同的有效性，也对承包商和业主的权益起到了保护作用。同时，较为完备的附加条款也更有利于合同有效执行和争议的解决。
建筑施工基础承包合同(篇5)
建筑施工基础承包合同
一、引言
建筑施工是一个复杂的过程，涉及到诸多环节和各种不同专业的参与者。为了确保建筑施工的有序进行和工程质量，需要签订一份基础承包合同，规定施工中各方的权利和义务。本文将就建筑施工基础承包合同进行探讨，包括合同的适用范围、合同的内容和规定、合同的履行等方面。
二、适用范围
建筑施工基础承包合同适用于建筑工程施工阶段，即施工准备、土建工程、主体结构工程、装饰装修工程等各个阶段。合同主要针对施工总承包商和业主之间签订，同时包括分包商的合同也要和总承包商签订。
三、合同的内容和规定
1. 总承包商的责任和义务
总承包商应当按照业主的要求，制定全面详细的施工计划、图纸方案和技术设计，并向业主提交。同时，总承包商还需按照法律法规和标准规范，制定安全生产、环境保护等方面的规定和管理措施，确保施工过程中的安全和环保。
2. 业主的责任和义务
业主须按照承包合同规定的时间、款项和品质要求，向总承包商支付合同金额，并按期提供相关文件、图纸和施工条件等必要的支持。
3. 合同款项的支付和保证金
合同款项应当安排合理，总承包商应当向业主提供合法和有效的发票。同时，业主应当按照承包合同规定，提供保证金，作为总承包商履行承诺、确保工程进度和质量的信用保障。
4. 保修期和保修责任
保修期一般为合同签订之日起一年，总承包商应当按照规定的标准和要求，对质量不符合合同要求的部分进行免费的维修或更换。业主也需充分配合，及时向总承包商提出问题，并提供必要的支持。
5. 违约责任和争议解决
一旦任何一方违约，承担相应的违约责任。任何争议都应该尽量通过协商和谈判解决。如通过协商和谈判无法解决，则应当向有关仲裁机构或法院处理。
四、合同的履行
1. 签订和生效
合同签订时，应当确认合同各项条款的无误，并确认出席方的法定代表人或具有代表权的授权代表签字盖章。合同生效时，双方应当确认款项和保证金的缴纳情况。
2. 合同的实施
建筑施工基础承包合同是在以后的项目中实施，所以我们还需要制定一个合理的施工计划，并确保项目的按期完成。同时需要明确各方参与人员的正式职责和任务分配，合理安排人员和物资。建立完善的监测、报告机制和沟通渠道，及时发现和解决施工中存在的问题，确保项目按时交付。
3. 履行结果的评估
在施工过程中，需要不断进行现场监督，发现和解决问题。同时，还需要进行合同履行结果的评估，确认能否按时完成并具备预期的质量水平。如果评估结果存在问题，需要立即进一步调整，控制施工质量，确保项目顺利完成。
五、结论
建筑施工基础承包合同是建筑工程施工中的重要组成部分。在一系列具体规定的框架下，各方之间明确了各自的权利和义务，保障施工进程的正常进行和工程质量的保障。只有遵守合同规定，尽职尽责，才能保证工程顺利完成，并获得与相关工程合同所规定的承诺相符的权益。
建筑施工基础承包合同(篇6)
建筑施工基础承包合同
一、背景
建筑施工基础是房屋建筑的根基，直接影响房屋的安全和稳定性。施工基础承包合同是建筑施工中不可或缺的一环，它规定了建筑施工基础承包商和业主之间的各项权利和义务，对于建筑工程的顺利进行起到极为重要的作用。
二、目的
本文旨在在建筑施工基础承包合同中，全面分析承包方和业主之间的各项权利义务，并对其涉及到的技术、工程、费用、质量、期限、保险等方面作出详细的规定，以保障双方的合法权益，达到公平、合理的目的。
三、主题
1.合同内容
1.1 建设工程承包
1.1.1 承包人在合同规定的时间内，按图纸、设计文件、施工组织设计及相关技术标准和规范要求，完成建筑主体结构工程的施工，完工后进行必要的质量检查和试验，并按要求提交验收报告，并保证工程质量符合国家法令、技术标准和施工安全要求。
1.1.2 业主承诺在建设工程中，按照与承包人签订的《建设工程设计合同》的约定，按设计方案，提供必要的质量保障措施，全力配合承包人的施工。
1.2 施工周期
1.2.1 承包人应当在合同规定的工期内进行施工，并在工期结束前完成合同规定的施工任务。
1.2.2 业主有权要求承包人提供适当的进度计划、施工方案和质量管理方案，并在施工过程中严格监管，确保施工按计划进行。
1.3 工程质量
1.3.1 承包人负责保证工程质量符合国家的法令、技术标准和施工安全要求，并在规定的质量检查周期内，组织并承担相应的检验工作。
1.3.2 业主有权要求承包人向业主提供符合国家标准、规范要求及合同约定的质量检验报告，并要求该报告得到合法保证。
1.4 工程费用
1.4.1 承包人应按合同约定分期向业主报送验收结算申请，申请结算时应提供相应的质量保证文件和工期进度计划等。
1.4.2 业主应按约定总金额向承包人支付货款，或按约定的付款进度及时支付款项。承包人必须认真执行财务预算和会计制度，保证财务真实性。
1.5 施工安全
1.5.1 承包人应建设合理的安全施工管理体制，加强安全管理，严格保护现场施工人员和设备的安全。
1.5.2 业主有权随时要求承包人加强现场安全管理，严格落实现场安全责任制，并依法对违规行为进行处罚。
1.6 保险责任
1.6.1 承包人应通过投保一定的保险，承担一定程度的保险责任，确保工程建设过程中造成的第三方损失得到相应的赔偿。
1.6.2 业主应提供相关保险报销手续及相关证明，确保工程期间如发生有保险事故，可以真实、及时地索赔和获得赔偿。
2. 合同义务
2.1 承包人的义务
2.1.1 按《建设工程设计合同》及相关法律法规的要求，对工程进行规范、合法、安全的施工，完成合同规定的任务。
2.1.2 按合同要求分期完成施工任务，并按要求提供必要的质量保障措施。
2.1.3 对施工中的质量问题要及时处理，确保工程施工质量稳定和完整性。并按要求进行质量检验和试验，提供相应的报告和保证文件。
2.1.4 按合同规定查阅验收资料，对验收工作及时反馈。
2.1.5 确保施工的安全，对现场的人员和设备进行保护，避免发生事故。
2.1.6 对工程费用进行合理预算、支出和管理，确保财务真实性，防止财务违规行为产生。
2.1.7 对工程中发生的保险事故，及时处理，并确保道德义务的执行。
2.2 业主的义务
2.2.1 提供规范、合法、稳定的行政管理环境和全面的工程技术支持，对承包人施工作出必要的配合。
2.2.2 确保施工环境的安全，落实好规范要求和安全责任制，并对违规行为进行处罚。
2.2.3 按承包合同约定及时支付工程价款，确保经济资金的现实性和真实性。
2.2.4 提供必要的技术支持和设计方案，落实好所有必要的软硬件设备和工器具的配备，并向承包人提供工程验收资料和验收报告。
2.2.5 对工程中的质量问题及时反馈，正确理解和认可承包人的意见和反映，保证工程的建设顺利完成。
四、总结
建筑施工基础承包合同，是施工建筑工程中不可或缺的一环。双方应充分认识到合同的重要性，根据各自的权利义务建立合法的建筑承包合同，确保工程的质量、进度、安全和经济实效，为国家、为社会、为人民做出负责任的贡献。
建筑施工基础承包合同(篇7)
建筑施工基础承包合同
一、合同双方
甲方：建设单位
乙方：承包单位
二、合同内容
1.工程内容
本工程包括建筑、结构、装饰、电气、给排水、空调、消防等工程，具体包括以下内容：
（1）建筑：地基与地下室、主体结构、屋面、外墙、内隔墙及各种门、窗等；
（2）装饰：吊顶、地面、墙面、阳台栏杆等；
（3）电气：用电系统、安防系统、广播系统、通讯系统等；
（4）给排水：冷热水供应及排水系统等；
（5）空调：制冷与供暖系统；
（6）消防：消防设备和系统等。
2.工程量清单
乙方应按照本合同规定的工程内容及有关规范、标准和图纸的要求，编制工程量清单，并在签订合同时提交给甲方。
3.工程造价
工程造价为4200万元人民币，包括工程量清单中所有项目的费用，且包括施工保证金200万元人民币。
4.工期要求
本工程计划工期为360天，其中建筑和结构工程为300天，其它工程为60天。
5.质量标准
本工程应质量优良，符合有关规定的标准。甲方应按照国家有关法规和标准及工程设计文件要求，对工程质量进行严格检验，对发现的问题进行整改，直至符合要求为止。
6.安全保障
乙方应严格按照国家有关法规和标准，采取安全生产措施，保证本工程施工过程中不发生安全事故。甲方对乙方的安全生产进行监督指导。
7.支付方式
本工程采用货物与服务结算的方式，甲方按工程量清单列示的工程进度和工程质量，付给乙方相应的款项。乙方必须在甲方付款后，才能开始进行下一阶段的施工。
8.违约责任
（1）乙方在本合同项下的义务履行中，违反本合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任；
（2）如乙方在施工过程中出现安全事故，造成甲方、第三方人员伤亡或工程质量问题，应自行承担相应责任，并与甲方协商解决；
（3）乙方未按本合同规定的质量标准参与工程建设，致使工程无法按约定完工或承担相应的违约赔偿责任；
（4）本合同项下的任何一方，违反了国家有关法律、法规的规定，致使人、财产损失的，应承担相应责任。
9.争议解决
本合同如发生争议，双方应协商解决。如经协商后仍无法解决，双方共同选择仲裁机构，进行仲裁。
三、合同生效和履行
1.合同自签订之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格后终止。
2.本合同中未约定的事项，参照有关法律、法规和国家有关规定的标准处理。
3.本合同中涉及的有关规范、标准和图纸，应由双方共同确认并签字盖章。
4.甲、乙双方代表在本合同上签字盖章，具有法律效力。
建筑施工基础承包合同(篇8)
建筑施工基础承包合同
一、合同的甲方、乙方、承包工程范围和工期
本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包单位）签订，甲方是建设工程的业主，乙方是建筑施工的承包商。甲方和乙方在本合同中确认了下列内容：
1.承包工程的范围：
本承包合同的施工范围为_____，包括基础工程建设工程（例如地下室、地坪等）。甲方需要乙方在工期内按合同规定的要求按时完成承包工程的施工任务。
2.承包工程的工期：
本承包合同的工期为____天，自合同生效之日起开始计算。在合同期限内，乙方需要完成项目标准。如有确切要求，甲方优先提出要求。
二、合同价款的支付方式和付款周期
1.合同价款的支付方式：
本承包合同所对应的价款将根据合同规定的进度、质量进行支付。本合同根据实际情况可制定合理的支付方式。
2.合同价款的支付周期：
本承包合同价款的支付周期是______，支付周期适当，以保证工程的质量和完工进度为基础。
三、承包合同的质量保证
1.承包合同质量保证的标准：
合同质量保证标准根据国家和地方的相关法律法规，以及项目实际要求制定。
2.承包合同质量保证的期限：
本承包合同的承包期限内，乙方需要按照合同规定的标准保证施工工作的质量。在承包期限内，乙方对施工所采用的建筑材料、设备工具、场地等确保符合合同要求。
四、承包合同履行的技术质量管理
1.承包合同技术质量管理的指导：
乙方需在工程开展前提出技术质量管理方案，在施工前经甲方同意后执行。
2.承包合同技术质量管理及验收：
在承包期限内，乙方需要确保施工符合技术质量管理要求。在工程竣工前，乙方需要完成技术质量验收工作，以保证承包工程达到技术质量要求。
五、承包合同违约责任和法律责任
1.违约的定义：
如果本合同中的任何一方违反了其中的条款和规则，将被认为是违约行为。
2.违约责任：
如果乙方未按照合同规定的标准履行工作，违反工程施工安排，或者未按时完成工作，乙方应对违约行为承担责任，包括但不限于赔偿甲方的相关费用。
六、承包合同附带条款
本承包合同的其他相关条款和协议，包括但不限于进度控制、环境保护、安全、信用、保密、竣工验收、交付、保险等，需要在合同签订时明确。
本承包合同是甲方和乙方合作的法定文件，双方应当严格按照其规定执行。任何一方的不履行或不完全履行，均应承担相应法律责任。
建筑施工基础承包合同(篇9)
建筑施工基础承包合同范本
一、甲方（委托方）
名称：__________，法定代表人：__________
地址：__________，电话：__________
统一社会信用代码/注册号：__________
二、乙方（承包方）
名称：__________，法定代表人：__________
地址：__________，电话：__________
统一社会信用代码/注册号：__________
三、合同基本内容
1. 项目名称：__________
2. 项目位置：__________
3. 承包范围：在约定期限内，按设计文件、施工图等文件要求，完成建筑施工基础工程的施工任务。
4. 工程价款：__________元
5. 工程期限：自________年__月__日起至________年__月__日止。
6. 施工时间：日历天。
7. 保修期：__________年。
8. 施工地点：__________
9. 工程监理单位：__________
10. 工程质量标准：按照国家质量标准执行。
四、施工条件的保证
1. 甲方应在承包合同生效后 __ 天内为乙方分批提供工程所需的施工资料、图纸、资金、材料等相应保障，以保证乙方顺利施工。
2. 在施工期间，甲方应协助乙方对工程现场提供必要的办公、生活及施工所需的地方。乙方在施工期间，应该注意现场环保，保证环境卫生整洁。
3. 在施工过程中如遇地质灾害，如泥石流、山体滑坡等自然灾害，甲方可根据工程量的不同做出相应费用的补贴，因甲方的原因造成的损坏需乙方自行承担。
4. 在承包过程中，甲方应保证施工地面的平坦整洁，如发现与同等工程量区域不匹配，应及时进行沉降或加深地基（浅基坑），以保证建筑的稳定。
5. 乙方在承包过程中应保证工期的准确性，如遇特殊情况，必须提前5天或通过甲方协商才可以扩大或缩短时间。
6. 在施工工程末期，乙方应送验收标准已经外墙清洗、开楼装式干燥保养环保等相应的工作。
五、收款条款
1. 工程质量和工程进度的验收，符合国家规定和土建课外部标准，并得到工程监理单位认可的，方可进入收款程序。
2. 乙方每完成一定数量的工作时，乙方应通知甲方安排监理单位进行验收，验收后提交相应证书后方可进入下一收款阶段。
3. 合同价款分某几个阶段付款，每期款项应在验收后__日内支付，具体阶段、支付比例及时间由甲乙双方在签订合同时商定，并列入合同附件。
六、合同变更和解释
1. 甲、乙双方在执行本合同过程中如有其他事宜，需经共同协商，经双方签字盖章的书面协议一致后生效，如不能达成一致，则按照法律程序解决。
2. 本合同如分件以便各方管理，各份具有同等法律效力。
3. 本合同如无明确表示，适用相关法律的规定。
4. 本合同所附表格、附件，均构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
七、合同解除及争议解决方法
1. 甲、乙双方在履行本合同中如不能正常履行该合同，任何一方可书面通知另一方解除本合同，并依照本合同签定时的规定处理。
2. 在履行合作过程中如发生纠纷，乙方有权向有关仲裁机构申请仲裁，双方履行仲裁裁定。仲裁费用由败诉方承担。
八、合同生效
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自签订之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，经乙、甲双方协商，在合同约定区之内，补充、修改并签定书面协议，具有合同效力。
3. 本合同以中文签订，中英文不一致的，以中文为准。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签字： 签字：
日期： 日期：
建筑施工基础承包合同(篇10)
一、前言
建筑施工基础承包合同是指建筑工程施工中最为重要的一部分，因为基础工程作为整个建筑工程的起始点，对于后续的工程进展和质量影响极大。因此，对于建筑施工基础承包合同的书写必须十分严谨、细致。本文就这一主题进行了论述。
二、建筑施工基础承包合同的定义
建筑施工基础承包合同是指在建筑工程施工中，承包商按照业主的要求，完成建筑物基础工程的施工、调试、验收等一系列工作的合同。在建筑工程中，基础工程是整个建筑工程的起始点，对于后续工程的稳固性、安全性和质量都有着至关重要的作用。
三、建筑施工基础承包合同的内容
1. 总体要求
建筑施工基础承包合同的总体要求应明确应包括的工作范围、工作目标、工作内容、工期、合同价款等内容，以确保工作按计划进行，并保证合同的合法合规性。
2. 工程规划和设计要求
在建筑施工基础承包合同中，施工方应按照业主的要求提供有关工程规划和设计的详细方案，包括基础施工工程的设计、效果图、结构图、构造、材料等方面的要求。同时，应当明确工程设计阶段的审定、修订、备案等过程的规定，以确保工程设计方案的合理性和相应的审批手续的规范化。
3. 工程施工执行要求
在建筑施工基础承包合同中，施工方应明确工程施工执行要求，包括施工方案、施工进度、施工质量、施工场地安全保障等内容，以确保工程施工操作顺利进行。同时，应对现场施工安全进行规定，以确保施工人员和物资的安全。
4. 工程验收和汇交要求
在建筑施工基础承包合同中，应明确工程验收和汇交的要求。施工方应完成工程施工并按照质检要求进行质量检测验收，并应做好交接手续，保证工程资料、设备、技术文件等的完好汇交。
5. 合同履行和争议解决
在建筑施工基础承包合同中，应明确双方的权利义务、合同的解除、争议解决、合同履行等内容，以确保合同的履行过程中所有问题都能得到妥善解决，并保持合同化管理的领先水平。
四、建筑施工基础承包合同的示例
建筑施工基础承包合同
甲方（建设业主）：
乙方（建筑承包商）：
1. 甲方根据工程设计文件的要求，向乙方提供有关基础工程的施工任务书，包括工程概述、工程标准和要求、工程量、工程进度和合同价款等内容。
2. 乙方按照甲方提供有关基础工程的施工任务书，完成基础工程的施工、调试、验收等一系列工作，确保工程按照设计方案的要求完成，并严格进行质量检测验收。
3. 乙方必须按照规定的施工进度和工期进行施工，并保证施工质量和工作安全。如发现施工过程中存在任何问题，乙方必须立即向甲方汇报，并进行一切必要的修正。
4. 当工程施工完成时，乙方必须完成验收工作，并出具验收报告，核实工程验收品质。随后，乙方必须完成相关资料和设备的交接手续。
5. 本合同生效后，履行期限为工程竣工验收之日起两年，乙方应对因施工原因产生的不合格问题承担责任。
6. 若本合同中因不可抗力等原因而无法履行或履行延迟，一方必须立即通知对方，并第一时间采取措施减小损失，切实维护合同约定。经过协商仍无法解决的，可根据法律手续进行解决。
7. 合同双方如需变更或补充协议，必须以书面方式进行协商与签订。
8. 本合同和分合同，不得转借、出租或出售给任何第三方，否则后果由违约方承担全部责任。
9. 本合同采用中文正文，一式两份，双方各执一份。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方（建设业主）：
法定代表人：
签字：
盖章：
乙方（建筑承包商）：
法定代表人：
签字：
盖章：